芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程项目

谈

判

文

件

     采购单位：芒市教育局

          交易中心：芒市公共资源交易中心

交易编号：MSCG(竞)2015-063（D）

  招标代理机构：云南聚和招标咨询有限公司

二0一五年七月

                     目   录

第一章  竞争性谈判招标公告………………………………5   

第二章    谈判须知及谈判须知前附表…………………………8

第三章    合同条款………………………………………………16    

第四章    合同文件格式…………………………………………22

第五章    工程建设标准…………………………………………29

第六章    图纸……………………………………………………30

第七章    谈判文件谈判函部分格式……………………………31

第八章    谈判文件商务标部分格式……………………………37

附件      …………………………………………………………42

注 意 事 项

各投标人：

一、为遵循招投标的有关规定，投标单位代表人(法定代表人或授权委托人)必须按时参加开标会议，不得缺席或迟到，会议开始前向会议提交：

1、企业营业执照（原件）；

2、组织机构代码证（原件）

3、安全生产许可证（原件）；

4、承装（修、试）电力设施许可证（原件）

5、税务登记证（原件）；

6、法人代表资格证明书和授权委托书原件、代表人身份证（原件）；

以供会议查验，所提交的证件不用密封，单独提交，不提交证件或证件不合格的， 所投标书无效。上述证件因参加年审或因其他特殊情况开标时不能提供原件的，投标单位须开具建设行政主管部门的相关证明，同时以上相关证件的复印件须装订投标文件内。

谈 判 邀 请 书

 云南聚和招标咨询有限公司受采购人委托，对芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程项目进行竞争性谈判采购。

1、谈判响应人应具备电力安装工程施工相应资质。

2、交易编号：   MSCG(竞)2015-063（D）                  

3、采购范围和内容：

详见工程量清单及投标须知前附表；

4、谈判文件发售时间：2015年7 月 28日至2015年7月30日，上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分（公休日、节假日除外）；

5、谈判文件每套售价为人民币600元，售后不退；                

6、发售地点：芒市公共资源交易中心。

7、谈判截止时间和开标时间：2015年8月6 日下午15:00；

8、开标地点：芒市公共资源交易中心(竞争性谈判室)；

采购人：芒市教育局

项目名称：芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程项目

联系人：番成永     电  话：13988210131

招标代理单位：云南聚和招标咨询有限公司

地    址：芒市白象街37号               

联系人：鹿晓梅                

电  话：13759219658     传真:0692-2969366   

第一章 竞争性谈判招标公告

 芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程招标公告

本采购项目芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程已由芒市政府采购管理股批准，项目业主为芒市教育局，建设资金来源为财政预算资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性谈判，欢迎国内具有合法有效经营资格的单位前来参加报价。

一、采购人：芒市教育局

二、委托采购中介机构名称：云南聚和招标咨询有限公司

三、采购项目名称：芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程项目

四、采购方式：竞争性谈判

五、交易编号： MSCG(竞)2015-063（D）

六、报名时间：2015年7月28日至7月30日早上8:30至下午17:30分

七、公告有效期: 2015年7月28日至7月30日早上8:30至下午17:30分。

八、采购内容：一台800千伏安变压器，包括箱式变压器ZGS11-A-800KVA、二元件干式互感器、真空断路器、三相三线电能表、户控终端表计、控制电缆、避雷针、铜芯电力电缆、角钢接地安装、户外接地母线、变压器基础、G4-2电缆井、G3-1电缆井、电缆沟开挖及回填、电缆耐压试验费、接地沟开挖及回填。

九、采购预算：人民币￥431213.79元（肆拾叁万壹仟贰佰壹拾叁元柒角玖分）

十、资金来源：财政预算资金。

十一、采购规格及要求：一台800千伏安变压器，包括箱式变压器ZGS11-A-800KVA、二元件干式互感器、真空断路器、三相三线电能表、户控终端表计、控制电缆、避雷针、铜芯电力电缆、角钢接地安装、户外接地母线、变压器基础、G4-2电缆井、G3-1电缆井、电缆沟开挖及回填、电缆耐压试验费、接地沟开挖及回填。

十二、质量标准：验收达国家合格标准。 

十三、供货时间要求：安装时间要求：合同签订后90天内完成施工。（施工结束必须经主管部门验收）。

十四、报名时所具备的条件：

1、请提供合法的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《中华人民共和国组织机构代码证》《安全生产许可证》《资质证书》《承装（修、试）电力设施许可证》及有关资质证明材料，并加盖本企业公司公章后的有效原件或复印件。

2、提供公司法定代表人或委托代理人身份证（双面复印件），并写明联系人、手机号码等。

3、若为代理人投标，必须提供法定代表人授权委托书原件。

4、近三年内（2012年、2013年、2014年，以合同签订为准）具有类似工程的一项业绩，业绩提供内容为：①.中标通知书或施工合同；②.历史业绩采购单位联系方式。 

5、报价人在近3年内不曾在任何合同中违约、被逐或因投标人的原因而使任何合同被解除。

6、报价人财务状况良好，无破产、资产被冻结等情况发生。

7、 本次采购不接受联合体投标。

注：以上7条为必要条件，在报名时提供相关证明、证件。

十五、报名时应提供的资料：

 1、请提供合法的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《中华人民共和国组织机构代码证》《安全生产许可证》《资质证书》《承装（修、试）电力设施许可证》及有关资质证明材料，并加盖本企业公司公章后的有效原件或复印件。

 2、提供公司法定代表人或委托代理人身份证（双面复印件），并写明联系人、手机号码等。

  3、若为代理人投标，必须提供法定代表人授权委托书原件。

十六、采购文件的获取及需提交的资料

1、报价人于2015年7月28日至7月30日早上8:30至下午17:30分，在芒市公共资源交易中心二楼报名点购买谈判文件。

2、谈判文件每套售价人民币 600 元，售后不退。

3、邮购谈判文件的，需另加手续费（含邮费）100元。采购人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后3日内寄送。

十七、谈判时间

谈判会议时间：2015年8月6日下午15时

谈判地点：芒市公共资源交易中心（竞争性谈判室）

十八、发布公告的媒介

本公告同时在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息平台、芒市政府信息公开门户网及德宏州公共资源交易中心网站上发布。

十九、联系方式

招 标 人：芒市教育局

办公地址：芒市斑色路

联 系 人：番成永

联系电话：13988210131

招标代理机构：云南聚和招标咨询有限公司

办公地址：芒市白象街37号

联 系 人：鹿晓梅

联系电话：13759219658

                                    2015年7月27日

第二章 谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表

1、谈判说明

1.1本谈判项目说明详见本须知前附表第1项～第8项；

1.2本谈判项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过谈判采购的方式选定承包人。

2、谈判范围及工期 

2.1本谈判的采购范围详见本须知前附表第5项。

2.2本谈判项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、资金来源

3.1本谈判项目资金来源详见投标须知前附表第7项。 

4、合格的投标人

4.1参加报价的单位必须具有独立的法人资格和相应的资质；为达到本施工合同的目的，参加报价的施工单位（以下简称“投标人”）的资质等级至少须满足前附表第8条所要求的资质等级。

4.2为具有被授予合同的资格，报价人应提供满足谈判文件要求的材料，以证明其符合采购合格条件和具有履行合同的能力。报价人应提交有关确立报价人法律地位的原始文件或复印件（包括营业执照、资质等级证书、安全生产许可证书、法定代表人证明书、法人授权委托书及身份证、建造师证书、建造师安全生产考核合格证书 ）。

5、踏勘现场

5.1采购人应组织报价人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便报价人获取有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，报价人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1招标代理费按计价格[2002]1980号相关标准收取,由中标人支付。

6.2 报价人应承担其参加本采购活动编制谈判响应文件与递交谈判响应文件所涉及的一切费用。

（二） 谈判文件

7、谈判文件的组成

7.1 谈判文件包括下列内容：

第一章  竞争性谈判采购公告

第二章  谈判须知及谈判须知前附表

第三章  合同条款     

第四章  合同文件格式

第五章  工程建设标准

第六章  图纸

第七章 谈判响应文件投标函部分格式

第八章  谈判响应文件商务标部分格式

7.2 除7.1内容外，采购人在提交谈判响应文件截止时间前，以书面形式发出的对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对采购人和报价人起约束作用。

7.3 报价人获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由报价人自己承担。报价人同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的谈判响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。

8、谈判文件的澄清

8.1报价单位对谈判文件条款或设计图纸上如有不清楚的地方，报价单位应在收到谈判文件(含图纸)后，于2015年8月3日17：00前（北京时间）以书面形式或传真形式（电话：0692-2969366，传真：0692-2969366）向招标公司提出，过时不予办理，由此造成的一切后果由报价单位自行承担。采购单位和设计单位及招标公司，将以书面形式就各报价单位提出的疑问做出解答并发给所有参加报价的单位。其它形式的解答必须以上述书面形式予以确认，否则，解答无效。无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据报价人的要求对谈判文件做出澄清，采购人都将于投标答疑时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有报价人发送，该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

9、谈判文件的修改

9.1 谈判文件发出后，在提交投标文件截止时间 4日前，采购人可对谈判文件进行必要的澄清或修改。

9.2 谈判文件的修改将以书面形式发送给所有报价人，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分。

9.3 谈判文件的修改均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的修改（包括澄清、补充等）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使报价人在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的修改（包括澄清、补充等）内容进行研究，采购人将酌情延长提交谈判响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改（包括澄清、补充等）通知中予以明确。

                      （三）谈判响应文件的编制

10、谈判响应文件的语言及度量衡单位

10.1谈判响应文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 。

10.2谈判响应文件须编制页码。

10.3除工程规范另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、谈判响应文件的组成

11.1谈判响应文件由投标函部分、商务部分及谈判文件提供的文件资料组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1 法定代表人身份证明书；

11.2.2 投标文件签署授权委托书；

11.2.3 投标函；

11.2.4 投标函附录；

11.2.5谈判文件要求报价人提交的其他投标资料。

11.3商务部分主要包括下列内容（详见第七章）

12、谈判文件格式    

12.1报价人提交的谈判响应文件应包括本须知第11条中规定的内容且使用谈判文件所提供的谈判响应文件要求各式（表格可按同样格式扩展）。

13、谈判报价    

13.1 本采购谈判报价采用本须知前附表第9项所规定的方式。

13.2 报价人的谈判报价为谈判人在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 报价人的谈判报价，应完成本须知第2条和合同条款中所列内容及要求工期的全部工作，作为报价人计算单价或总价的依据。

13.5报价人的报价明显低于其他谈判报价,且其投标书的投标报价分析不能合理说明或者不能提供相关证明材料,使得其投标报价可能低于其个别成本的,谈判响应文件将被拒绝。

13.6报价人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 

13.8投标报价的依据和说明:①设计施工图纸；②谈判文件、招标答疑；③《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部〔2005〕第107号）、云南省建设厅《关于发布云南省2003版建设工程造价计价依据的通知》（云建标〔2003〕668号和云建标〔2005〕661号）及相关配套计价文件规定。 

14、投标货币

14.1本工程谈判报价采用的币种为 人民币 

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知(前附表)第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的谈判响应文件均保持有效。中标人的谈判响应文件有效期延长与合同有效期相同。

16、投标担保（本采购不适用）

16.1报价人应按有关规定提交本须知前附表第11项所规定数额的投标担保。在提交谈判响应文件时，出具其提交后的有效凭据供查验。

16.2对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

17.投标保证金：投标单位须交投标保证金人民币捌仟陆佰元整（8600元）。在谈判前两天从投标人的基本账户电汇或转账并保证开标时到达交易中心账户：

户  名：芒市政务服务管理局

    开户行：中国银行阔时路支行

账  号：135629064871

交易中心财务室电话：0692-2133786

17.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2报价人应按要求提交投标保证金，投标保证金以电汇或者转账单据作为交纳凭证，但报价人要保证资金必须到户，同时在单据内要注明投标项目名称，复印件须装订在谈判响应文件内。

17.3未按规定提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

17.4发生以下情况之一,投标保证金将不予退还，并按照招投标法的相关规定予以处罚：

（1）开标后投标有效期内,投标方撤回其投标书的；

（2）中标通知书发出后，中标方不签定合同或放弃中标权的；

（3）由于中标方的原因致使合同无法履行的；

（4）投标方提供虚假资料；

（5）投标方有围标、串标行为的。

18、谈判响应文件的份数和签署

18.1报价人应按本须知前附表第 13项规定的份数提交谈判响应文件。

18.2谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3谈判响应文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交谈判响应文件签署授权委托书。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。

18.4谈判响应文件不应随意涂改或行间插字，如确需修改，修改处应加盖投标人的印章或谈判响应文件签字人签字并盖章。

（四）谈判响应文件的提交

19、谈判响应文件的装订、密封和标记

19.1谈判响应文件的装订要求：投标函部分、商务部分装订成一册。

19.2谈判响应文件的密封要求：

投标人应将所有谈判响应文件的一正三副共同密封在一个外层密封袋内，并在外层密封袋加盖密封章，未密封的谈判响应文件将不予签收。（格式详见附件）

19.3如果谈判响应文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款，加写标记及密封, 谈判响应文件将被拒绝。

20、谈判响应文件的提交

20.1报价人应按本须知前附表第14项所规定的地点，在截止时间前提交谈判响应文件。

21、谈判响应文件提交的截止时间

21.1谈判响应文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。

21.2采购人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交谈判响应文件的截止时间。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，采购人收到的谈判响应文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

22、迟交的谈判响应文件

22.1报价人拒收在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后递交的谈判响应文件。

（五）开     标

23、开标

23.1监督人员按“注意事项”的内容对相关证书进行查验。

23.2开标流程。

（1）当众查验投标文件密封状况，公开拆标、唱标；

（2）谈判小组逐一与投标人进行谈判；

（3） 谈判结果由谈判小组确定。

23.2.1开标由招标代理机构组织并主持。

23.2.2 采购人对开标过程进行记录，投标人对唱标结果进行签字确认，并存档备查。

23.2.3谈判小组逐一与投标人进行三轮谈判（第一次报价即投标文件报价；第二次谈判，谈判小组集中与单一投标单位分别进行谈判；第三次谈判，所有投标单位同时在规定的时间内由书面形式报价，第三次报价为最终报价）；23.2.4谈判结果由谈判小组确定（根据政府采购法：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标单位）。

24、谈判响应文件的有效性

24.1 开标时，谈判响应文件出现下列情形之一的，应当视为无效谈判响应文件。

24.1.1 谈判响应文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；

24.1.2 逾期送达的或未送达指定地点的；

24.1.3 不符合“注意事项”要求的；

（六）合同的授予

25、合同授予标准

25.1本采购招标的施工合同将授予按本须知第23.2款最后确定为中标人的候选人。

25.2合同价款以中标人的中标价为合同固定价款；施工中设计修改、变更，或发包人根据现场的实际进行必要的修改、调整，导致工程量发生变化，必须经有权单位或部门审核与签证，按实际审定的结果进行调整。

26、中标通知书

26.1中标候选人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

27、合同协议书的签订

27.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照谈判文件和中标人的谈判响应文件订立书面工程施工合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2采购人如不按本投标须知第27.1款的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，并处以中标金额百分之二的违约赔偿。

27.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

第三章合同条款

使用建设部、国家国税局

印发的《建设工程施工合同（示范文本）》

                         通用条款

（略：使用建设部、国家工商行政管理局

印发的《建设工程施工合同（示范文本）》）

专用条款

1、词语定义及合同文件 

2、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③招标文件；④投标书及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧图纸；

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑施工管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  国家现行设计、施工规范标准。 

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行准备。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4、 图纸

 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内提供施工图纸叁套。

发包人对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5、   工程师    

    5.1 监理单位委派的工程师

   姓名：_________________________ 职务：项目总监   

发包人委托的职权：现行《监理规范》执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：合同签订后，发包人按《监理规范》的规定书面通知承办人。
    5.2 发包人派驻的工程师
   姓名：                      职务：                                

职权：                                                           
    5.3 不实行监理的，工程师的职权：无。

6、建造师    

姓名：                               职务：                           

7、  发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备 。 

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

 由承包人自行解决，并承担费用。 

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，并承担费用。         

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：  及时提供。
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后15天内办理规划许可证、施工许可证。
  (6) 水准点与座标控制点交验要求：施工放线时交验。

  (7) 图纸会审和设计交底时间：合同签订后14天内。
  (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：保护工作由承包人负责。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：发生时协商解决。 

 7.2 发包人委托承包人办理的工作：发生时协商。

8、承包人工作

 8.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：事件发生前14天内。
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每10天提供中期施工进度计划和材料需求计划交监理人员审核；每月25日提供工程量进度及进度款申请拨款报表交监理审核。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担并达到文明工地标准。  
  (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需要时双方约定。

  (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按《通用条款》8.1（5）解释执行。

  (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自费保护至竣工验收。

  (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按有关保护要求保护。

  (8) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地标准执行。

  (9) 双方约定承包人应做的其他工作：发生时双方协商解决。

三、施工组织设计和工期   

9、 进度计划  

  9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订生效后7天内（日历日）提交。

  工程师确认的时间：自文件后5天内予以批复，否则视为认可。
  9.2 群体工程中有关进度计划的要求：  开工后，具体商定。 

10、 工期延误  

    10.1 双方约定工期顺延的其他情况：按《通用条款》解释执行。

四、质量与验收

11、 隐蔽工程和中间验收

 11.1 双方约定中间验收部位：按工序验收和《通用条款》的解释执行。

12、 工程试车

12.1 试车费用的承担：按《通用条款》解释执行。

五、安全施工

承包人必须按国家有关安全规定组织施工，在施工过程中，若发生安全事故，由承包人承担所有责任。

六、合同价款与支付

13、 合同价款及调整

13.1 本合同价款采用固定价格方式确定。

13.2 双方约定合同价款的其他调整因素：①发包方提供已批准的设计变更；②发包方批准的施工组织设计（方案）；③监理、发包方、承包方三方共同签字认可的工程资料。

14、 工程预付款

      发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：甲乙双方自行商定。      

      扣回工程款的时间、比例：                                        。

15、 工程量确认

     25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日为当月的截止日。

16、 工程款（进度款）支付

    双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：甲乙双方自行商定。

七、材料设备供应  

17、 发包人供应材料设备

     27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
     (1) 材料设备单价与一览表不符：无。

     (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

     (3) 承包人可代为调剂串换的材料：无。

     (4) 到货地点与一览表不符：无。

     (5) 供应数量与一览表不符：无。

     (6) 到货时间与一览表不符：无。

     27.6 发包人供应材料设备的结算方法：无。

18、 承包人采购材料设备

18.1承包人采购材料设备的约定：施工材料由承包人依据招标文件的要求采购，招标文件中未明确的施工所需材料，需经业主认可后方可采购和遵照《通用条款》解释执行。

八、工程变更

19．工程量变更

19．1 发包人可以根据投资规模及其它实际情况需要进行设计变更，但不因工程量的增减而调整中标单价。

九、竣工验收与结算

20、 竣工验收

     20.1 承包人提供竣工图的约定：双方约定。

     20.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无。

十、违约、索赔和争议

21、  违约

     21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
     本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行。 

     本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：因特殊原因发包人资金暂不到位时，可暂缓支付进度款，但缓付期限不超过60天，承包人不能以此为由停止施工，发包人不承担违约责任。
    本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行。

     双方约定的发包人其他违约责任：按《通用条款》执行。

     21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
     本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行。

     本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按《承诺书》有关条款执行。

     双方约定的承包人其他违约责任：按《承诺书》条款执行。

22、  争议 

 37.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，按下列 任何一种 方式解决：

（1）提交 工程所在地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向 工程所在地 人民法院起诉

十一、其他

23、  工程分包

23.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

24、  不可抗力

24.1 双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》39条解释执行。

25、  保险

25.1 本工程双方约定投保内容如下：

发包人投保内容：工程保险。

      发包人委托承包人办理的保险事项：无。

      25.2 承包人投保内容：施工人员的安全保险。 

26、  担保

 本工程双方约定担保事项如下：                                   。

（1）发包人向承包人提供履约担保方式为：          。

（2）承包人向发包人提供履约担保方式为：                         ，担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：无。

27、  合同份数

 27.1 双方约定合同副本份数：正本2份，副本4份。

28、 补充条款

第四章  合同文件格式

一、合同协议书

发包人（全称）：芒市教育局                

承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：芒市民族中学10/0.4KV线路建设及800KVA箱变安装工程。

2.工程地点：芒市民族中学校园内           。

3.工程立项批准文号：                         。

4.资金来源：政府投资                          。

5.工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                             。

   二、合同工期

计划开工日期：   年     月    日。

计划竣工日期：     年     月    日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合                      标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                单价合同           。

    五、项目经理

承包人项目经理：                         。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)                       

法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理（签字）               

组织机构代码：                     组织机构代码：           

地  址：                            地  址：                  

邮政编码：                         邮政编码：                   

法定代表人：                       法定代表人：                  

委托代理人：                      委托代理人：                    

电  话：                            电  话：                      

传  真：                           传  真：                              

电子信箱：                          电子信箱：                                  

开户银行：                         开户银行：                              

账  号：                           账  号：                                    

二、建筑工程质量保修书

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                       

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对             工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                               。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为          年；

(3)装修工程为          年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

(5)供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

(7)其他项目保修期限约定如下：

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

                                                                                                                  。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）： 承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

  年       月     日 年     月    日

付款方式：根据财政资金到位情况，和工程进度逐步支付。

第五章  工程建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.1建筑工程施工质量验收统一标准              GB50300-2001

1.2屋面工程质量验收规范                      GB50207-2002

1.3建筑地面工程施工质量验收规范              GB50209-2002

1.4建筑电器工程施工质量验收规范              GB50303-2002

1.5建筑装饰装修工程质量验收规范              GB50210-2001

1.6建筑给水排水有为采暖工程施工质量验收规范  GB50242-2002

1.7混凝土结构工程施工质量验收规范            GB50204-2002

1.8建筑地基基础工程施工质量验收规范          GB50202-2002

1.9建筑结构荷载规范                          GB50009-2001

1.10建筑抗震设防分类标准                     GB50223-95

1.11钢筋过混凝土梁                           03G322-1

1.12建筑物抗震构造详图                     03G329-1-9

1.13建筑设计防火规范                         GBJ16-87（2001 版）

1.14建筑设计防水规范                         GBJ16-87（2001 版）

1.15建筑灭火器配置设计规范                   GBJ140-90

1.16供配电系统设计规范                       GB50052-95

1.17低压配电设计规范                         GB50054-95

1.18建筑物防雷设计规范                       GB50057-94（2000 版）

1.19民用建筑照明设计标准                      GBJ133-90

1.20建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范     GB/T50311-2000

1.21智能建筑设计标准                         GB/T50314-2000

1.22测量规范                                 GBJ50026-93

1.23砌体结构设计规范                         GB50003-2001

1.24抗震设计规范                             GB50011-2001

第六章    图 纸

                 由招标人提供

第七章  谈判响应文件投标函部分格式

                           工程

谈 判 响 应 文 件

项目名称：                                   

交易编号：       MSCG(竞)2015-063（D）            

谈判响应文件内容：    谈判响应文件投标函部分          

投标人：                 （ 盖章）            

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）   

日期：    年    月    日