舞阳县人民法院舞阳县人民法院审判法庭扩建工程招标公告
作者： 发布于：2015-09-14 17:18:00 来源：中国政府采购网
1．招标条件
本招标项目舞阳县人民法院审判法庭扩建工程经漯发改投资【2015】165号文批准，建设资金为财政资金，项目己具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1工程名称：舞阳县人民法院审判法庭扩建工程；
2.2建设规模：拟建总建筑面积约6651.90平方米，总投资1461万元；
2.3工程地址：舞阳县中山路与南京路交叉口东北角；
2.4招标范围：施工为工程量清单及招标文件所含全部内容，详见施工图纸。
监理为施工及保修阶段的监理工作；
2.5标段划分：一标段：施工标；二标段：监理标；
2.6计划工期：施工标为240日历天；监理标工期以施工合同签订工期为准。
3．投标人资格要求
3.1 投标申请人必须具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
3.2施工标段资质要求：投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;其中投标人拟派建造师（项目经理）须具备房屋建筑工程贰级及其以上注册建造师执业资格，还应具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在建工程项目的项目经理。
3.3监理标段资质要求：具有房屋建筑工程乙级及以上监理资质；拟任项目总监须具有房屋建筑专业注册监理工程师资格证书，并具有中级及以上职称，且未担任其它在建工程项目的项目总监。
3.4企业报名时需提供舞阳县检察机关对该公司出具的行贿犯罪档案查询结果。
3.5 本次招标不接受联合体投标；
4. 报名条件及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2015年 9月14 日至2015 年9月 18日（法定公休日除外），每日上午9：00时至 11：00 时，下午3：00时至5：00时（北京时间），在郑州市郑东新区正光路与众旺路交叉口行署国际C座4楼华春建设工程项目管理有限责任公司招标部报名、购买招标文件。招标文件每套售价壹仟元，电子文档伍佰元，售后不退。图纸伍佰圆整，售后不退。
4.2报名时需携带资料：
4.2.1、施工标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、注册建造师证书及建造师安全考核合格证书、建造师需提供达到继续教育要求的证明材料、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸复印件各二份）。
4.2.2、监理标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、总监注册监理工程师证书、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸复印件各二份）。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间、地点详见招标文件；
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》上发布。
7.评标办法
本项目招标评标办法采用综合评估随机摇号选取法，详见招标文件
8．联系方式
招 标 人：舞阳县人民法院
联 系 人：王先生 电话：13939530656
招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司
联 系 人：张女生 电话：13253393996 0371-69102688
2015年9月14日
本招标项目舞阳县人民法院审判法庭扩建工程经漯发改投资【2015】165号文批准，建设资金为财政资金，项目己具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1工程名称：舞阳县人民法院审判法庭扩建工程；
2.2建设规模：拟建总建筑面积约6651.90平方米，总投资1461万元；
2.3工程地址：舞阳县中山路与南京路交叉口东北角；
2.4招标范围：施工为工程量清单及招标文件所含全部内容，详见施工图纸。
监理为施工及保修阶段的监理工作；
2.5标段划分：一标段：施工标；二标段：监理标；
2.6计划工期：施工标为240日历天；监理标工期以施工合同签订工期为准。
3．投标人资格要求
3.1 投标申请人必须具有独立法人资格和有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
3.2施工标段资质要求：投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;其中投标人拟派建造师（项目经理）须具备房屋建筑工程贰级及其以上注册建造师执业资格，还应具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在建工程项目的项目经理。
3.3监理标段资质要求：具有房屋建筑工程乙级及以上监理资质；拟任项目总监须具有房屋建筑专业注册监理工程师资格证书，并具有中级及以上职称，且未担任其它在建工程项目的项目总监。
3.4企业报名时需提供舞阳县检察机关对该公司出具的行贿犯罪档案查询结果。
3.5 本次招标不接受联合体投标；
4. 报名条件及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2015年 9月14 日至2015 年9月 18日（法定公休日除外），每日上午9：00时至 11：00 时，下午3：00时至5：00时（北京时间），在郑州市郑东新区正光路与众旺路交叉口行署国际C座4楼华春建设工程项目管理有限责任公司招标部报名、购买招标文件。招标文件每套售价壹仟元，电子文档伍佰元，售后不退。图纸伍佰圆整，售后不退。
4.2报名时需携带资料：
4.2.1、施工标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、注册建造师证书及建造师安全考核合格证书、建造师需提供达到继续教育要求的证明材料、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸复印件各二份）。
4.2.2、监理标：企业法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照副本、企业资质证书副本、总监注册监理工程师证书、无行贿犯罪档案查询结果（以上需原件及加盖企业印章的A4纸复印件各二份）。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间、地点详见招标文件；
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》上发布。
7.评标办法
本项目招标评标办法采用综合评估随机摇号选取法，详见招标文件
8．联系方式
招 标 人：舞阳县人民法院
联 系 人：王先生 电话：13939530656
招标代理：华春建设工程项目管理有限责任公司
联 系 人：张女生 电话：13253393996 0371-69102688
2015年9月14日
本网拥有此文版权，若需转载或复制，请注明来源于政府采购信息网，标注作者，并保持文章的完整性。否则，将追究法律责任。
相关新闻
网友评论
由云盾提供安全服务