广西华蓝工程咨询管理有限公司田东县棚户区改造项目一期工程A区施工招标文件预公示
各投标人:
广西华蓝工程咨询管理有限公司受招标人委托,拟对田东县棚户区改造项目一期工程A区施工(项目编号:GXBSZC2015-G2-HLZB1503BSF033A)进行公开招标,为了保障政府采购各方当事人合法权益,现对本项目的招标文件予以预公示。相关投标人若认为本项目招标文件存在唯一性或排他性等问题,请于2015年11月24日至2015年11月26日17时30分前以书面形式(意见函须加盖单位公章)向广西华蓝工程咨询管理有限公司反映,以便广西华蓝工程咨询管理有限公司完善招标文件。如投标人需提交意见函,请携带企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件(加盖单位公章,一份)、授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件(加盖单位公章,一份)提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。
对投标人逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件广西华蓝工程咨询管理有限公司不予受理。
联系人:小周
联系电话:0776-2963002、18077682265 ;传真:0776-2963003
联系地址 :百色市龙景东路闽盛建材广场B栋5楼
广西华蓝工程咨询管理有限公司
2015年11月24日
附件
• 附件1
广西华蓝工程咨询管理有限公司
Guangxi Hualan Engineering Consulting & Management Co., Ltd
公开招标文件
项目名称:田东县棚户区改造项目一期工程A区施工
项目编号:GXBSZC2015-G2-HLZB1503BSF033A
招标单位:广西田东工业投资开发有限公司
招标代理机构:广西华蓝工程咨询管理有限公司
二○一五年十一月
目 录
第一卷 3
第一章 招标公告 3
第二章 投标人须知 6
投标人须知前附表 6
投标人须知正文部分 15
1. 总则 15
2. 招标文件 16
3. 投标文件 17
4. 投标 19
5. 开标 19
6. 评标 21
7. 合同授予 22
8. 重新招标和不再招标 22
9. 纪律和监督 23
10. 需要补充的其他内容 24
第三章 评标办法(综合评估法) 25
评标办法前附表 25
评标办法(综合评估法)正文部分 29
1 评标方法 29
2 评审标准 29
3 评标程序 29
评标详细程序 31
A0 总则 31
A1 基本程序 31
A2 评标准备 31
A3初步评审 31
A4 详细评审 32
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人 32
A6 特殊情况的处置程序 33
否决投标条件 34
第四章 合同条款及格式 36
第一部分 合同协议书 36
第二部分 通用合同条款 39
第三部分 专用合同条款 39
1. 一般约定 39
2. 发包人 42
3. 承包人 42
4. 监理人 46
5.工程质量 46
6. 安全文明施工与环境保护 47
7. 工期和进度 47
8. 材料与设备 49
9. 施工与检验 50
10. 变更 51
11. 价格调整 52
12. 合同价格、计量与支付 53
13. 验收与工程试车 55
14. 竣工结算 56
15. 缺陷责任期与保修 57
16. 违约 58
17. 不可抗力 59
18. 保险 60
20. 争议解决 60
第五章 工程量清单 73
第二卷 77
第六章 图纸 77
第三卷 78
第七章 技术标准和要求 78
第四卷 79
第八章 投标文件格式 79
第一卷
第一章 招标公告
广西华蓝工程咨询管理有限公司田东县棚户区改造项目一期工程A区施工招标公告
1.招标条件
本招标项目田东县棚户区改造项目一期工程A区已由田东县发展和改革局以《关于田东县棚户区改造项目一期工程A区项目建议书的批复》东发改投资[2015]11号文批准建设,招标人为广西田东工业投资开发有限公司,建设资金来源为银行贷款、上级补助及自筹资金。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
(1)项目名称:田东县棚户区改造项目一期工程A区施工
项目编号:GXBSZC2015-G2-HLZB1503BSF033A
(2)建设地点:广西田东县
(3)建设规模:项目占地面积14519㎡,新建总建筑面积42270.01㎡,其中地上建筑面积35385.78㎡,地下建筑面积6884.23㎡。主要进行安置房32701.11㎡、商业用房1538.93㎡、停车场、道路、绿化等建设。项目共设6栋住宅和沿街商铺及配套服务用房。其中3#住宅为6层,其余5栋为住宅11层。
(4)要求工期: 540 日历天
(5)项目估算总投资:约11128.10万元,其中工程费用约为8414.01万元。
(6)招标范围:包括安置房、商业用房、停车场、道路、绿化等施工图及工程量清单范围内包含的内容。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管﹝2013﹞17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管﹝2014﹞25号)的规定,已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质,企业注册资金4000万元及以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格、中级及以上技术职称,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
3.2业绩要求:要求近三年完成过质量合格的类似工程业绩,类似工程指:合同造价5000万元及以上房屋建筑工程施工。
3.3本次招标不接受联合体投标
3.4投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4.投标报名
凡有意参加投标者,请于2015年 月 日至2015年 月 日(法定公休日、法定节假日除外),每日08:00至12:00、14:30至17:30(北京时间,下同),由潜在投标人的专职投标员出示本人的“广西建筑市场诚信卡”在广西华蓝工程咨询管理有限公司(百色市龙景东路闽盛建材广场B栋5楼)现场报名。
报名方式:由专职投标员刷卡报名。专职投标员持“广西建筑市场诚信卡”到田东县建设工程招投标管理站(田东县住房和城乡建设局)刷卡后,凭田东县建设工程招投标管理站开具的有效刷卡证明进行报名。报名时,专职投标员须递交以下资料,并携带原件备查:
(1)单位介绍信原件及授权委托书原件;(2)有效的企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证及税务登记证副本(国、地税);(3)拟投入本工程的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B类)、身份证、职称证、2014年度安全培训合格证;(4)拟投入本工程的技术负责人中级及以上职称证和身份证;(5)五大员的岗位证(施工员、质检员、安全员、材料员、造价员)、职称证及身份证和专职安全员C证及2014年度安全培训合格证;(6)法定代表人身份证明、身份证、安全生产考核合格证(A证);(7)项目经理、技术负责人、专职安全员2名、五大员及专职投标员2015年4月-9月份在投标人单位缴纳养老保险凭证(须付上2015年4月-9月份的缴费清单);(8)检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员2名和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函(要求查询结果为无行贿犯罪档案记录,查询日期必须是公告发布之日后);(9)广西建筑市场诚信卡“启用”查询函原件:拟投入本项目的项目经理和安全员[2名]及专职投标员在广西建筑业企业诚信信息库管理系统为“启用”查询函原件(由项目所在地建设行政主管部门招投标管理站出具,出具时间必须在报名有效时间内〕。(10)投标人出具的项目经理无在建工程承诺书原件;(11)类似工程竣工验收证明。投标人须将提交的资料按上述顺序装订成册,注明原件的请提交原件,未注明原件的请提交复印件,复印件必须并盖单位公章。资料齐全并经审查合格后方可受理报名。
5.招标文件的获取
5.1 凡通过现场报名者,请于2015年 月 日至2015年 月 日(法定公休日、法定节假日除外),每日08:00至12:00、14:30至17:30,由潜在投标人的专职投标员出示本人的“广西建筑市场诚信卡”和报名回执单及上述须递交携带的资料在广西华蓝工程咨询管理有限公司(百色市龙景东路闽盛建材广场B栋5楼)购买招标文件。
5.2招标文件每套售价250元(不含图纸资料费用),售后不退。
6.投标保证金
投标保证金为人民币捌拾万元整(¥800000.00),投标人必须于2015年 月 日17时30分前将投标保证金从投标人基本账户汇至广西华蓝工程咨询管理有限公司百色分公司(开户名称),开户银行:建行百色分行,银行帐号:45001676101050706278。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2015年 月 日 时 分,地点为百色市住房和城乡规划委员会四楼(住建局四楼)。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.3投标文件必须由企业专职投标员本人递交,并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证,否则招标人不予受理。
8.评标方式:综合评估法。
9.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西招标投标监督网ztb.gxi.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网www.gxzfcg.gov.cn、广西住房和城乡建设厅网www.gxcic.net、百色市住房和城乡规划建设委员会网jgw.baise.gov.cn等网站上发布。
10.联系方式
招标人:广西田东工业投资开发有限公司
地址:田东县平马镇油城路13号(财政局二楼)
联系人:阮 工 联系电话:0776-5238666
招标代理机构:广西华蓝工程咨询管理有限公司
地址:百色市龙景东路闽盛建材广场B栋5楼 邮政编码:533000
联系人及电话:小韦 0776-2963003 传真:0776-2961111
政府采购行政监管部门:田东县政府采购管理办公室 0776-5227597
田东县建设工程招投标管理站 0776-5232301
2015年 月 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
1.1.2 招标人 名称:广西田东工业投资开发有限公司
地址:田东县平马镇油城路13号(财政局二楼)
联系人:阮 工 联系电话:0776-5238666
1.1.3 招标代理机构 名称:广西华蓝工程咨询管理有限公司
地址:广西百色市龙景东路闽盛建材广场B栋5楼
联系人:小韦
电话:0776-2963003 传真:0776-2961111
1.1.4 项目名称及编号 田东县棚户区改造项目一期工程A区施工
GXBSZC2015-G2-HLZB1503BSF033A
1.1.5 建设地点 广西田东县
1.2.1 资金来源 银行贷款、上级补助及自筹资金
1.2.2 出资比例 9:1
1.2.3 资金落实情况 已落实;
1.3.1 招标范围 包括安置房、商业用房、停车场、道路、绿化等施工图及工程量清单范围内包含的内容(具体详见施工图纸及工程量清单)。
1.3.2 要求工期 要求工期: 540 日历天
定额工期: 日历天【备注:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则9.11.1条规定,原则上房屋建筑工程不应低于国家定额工期的80%;超过的,必须在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工)增加费措施项目清单】
计划开工日期: 年 月 日
计划竣工日期: 年 月 日
除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:
无 。
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。
1.3.3 质量要求 质量标准:合格;
1.4.1 投标人资质条件、能力和诚信 资质条件:投标人须具有房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质,具备国内独立企业法人资格。
财务要求:近三年(2012、2013、2014年)经审计的财务报表。
业绩要求:近三年承担过合同造价5000万元及以上房屋建筑工程施工。
诚信要求:企业和人员广西建筑市场诚信卡未被锁定。
项目经理资格:建筑工程专业一级注册建造师执业资格(注册单位为所在的投标单位)、中级及以上技术职称,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件。
专职安全员要求:专职安全员须具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(C类),人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91号)的规定,根据规定和工程概况本项目安全员人数定为 2 人。区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件。
其他要求:①符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定;②其他详见本章第3.1项投标文件的组成资格审查部分。
1.4.2 是否接受联合体投标 □√不接受 □×接受
1.9.1 踏勘现场 不组织
1.10 投标预备会 不召开
1.11 分包 □√ 不允许
□× 允许,分包内容要求:
分包金额要求:
接受分包的第三人资质要求:
1.12 偏离 不允许
2.1.1(10) 构成招标文件的其他材料 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容
2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止日10天前。投标人不在澄清期限内提出,招标人有权不予答复,或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。
2.2.2 投标截止时间 2015年 月 日 时 分
招标文件澄清发布方式 □在 网站发布
□√书面形式发给所有投标人
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的方式 □不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起,视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失,由投标人自行负责。
□√需要确认。投标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮箱,传真号码:0776-2961111,邮箱:
3.1.1 构成投标文件的材料 投标文件的组成部分:资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分。
资格审查部分【备注:以下复印件、诚信库页面截图(按图例截图)均须加盖投标人单位公章】:
(1)投标文件签署授权委托书原件(附法定代表人身份证明和组织机构代码证、专职投标员身份证、广西建筑市场诚信卡及投标人为该专职投标员依法缴纳2015年4月-9月份社会保险证明的原件扫描件);
(2)投标人基本情况表(附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证、税务登记证副本扫描件,扫描件以广西建筑企业诚信信息库链接为准);
(3)投标保证金证明材料:投标保证金转帐底单复印件、投标人基本账户开户许可证复印件及诚信库页面截图;
(4)建设工程项目管理承诺书;
(5)已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(B类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
(6)已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(C类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
(7)专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员(施工员、质检员、安全员2名、材料员、造价员)2015年4月-9月份依法缴纳社会保险证明材料;
(8)检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件;
(9)广西建筑市场诚信卡“启用”查询函复印件:拟投入本项目的项目经理和安全员及专职投标员在广西建筑业企业诚信信息库管理系统为“启用”查询函(由项目所在地建设行政主管部门招投标管理站出具,出具时间必须在报名有效时间内〕。
(10)资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表(如有)、企业近三年信誉实力一览表(如有)、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况(如有)等。
商务标部分:
(1)投标函及投标函附录;
(2)投标响应表;
(3)投标报价表;
(4)已标价工程量清单;
(5)工程造价经济指标分析表(由计价软件生成)。
技术标部分:
(1)施工组织设计;
(2)拟分包计划表;
(3)项目管理机构。
企业信誉实力部分:
(1)企业信誉实力一览表。
3.1.1 近三年财务状况的年份要求 3年,指2012年度、2013年度、2014年度。
近年完成的类似项目的年份要求 指2012年1月1日起至2015年10月31日。
近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 指2012年1月1日起至本项目投标截止时间。
3.3.1 投标有效期 □45天 □60天 □√90天
3.4.1 投标保证金 投标保证金的形式:银行转帐
投标保证金的金额:人民币捌拾万元整(¥800000.00)。
递交方式:投标保证金必须在2015年 月 日17时30分前从投标单位基本账户汇至以下账户(投标保证金不得网上转账),转账底单上必须有银行章并加盖投标单位公章且在备注写上本项目名称,否则作否决投标处理。
开户名称:广西华蓝工程咨询管理有限公司百色分公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司百色分行
银行账号:45001676101050706278
3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许
3.6.3 签字和(或)盖章要求 1、投标文件所有要求盖章、签字的地方均应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。本项目不接受扫描的盖章和签字,所有签章必须与法人、营业执照名称一致,不接受分公司盖章。
2、委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书,授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件格式要求,否则投标文件签署无效。
3.6.4 投标文件副本份数 4份;
3.6.5 装订要求 投标文件应按以下要求的装订:
□×不分册装订
□√分册装订,共分4册,分别为:资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分。投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式。
3.6.6 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 □√不采用
□采用。技术标暗标编制及装订要求:技术标书封面必须使用统一规定的全套封面(详见 ,包括封面一张、封底一张、封面和封底塑料膜各一张、黑色夹条一副),投标人除应在技术标封面折页处加盖法人单位公章和法定代表人签字(或盖章)以示密封外,不得在技术标封面和封底上书写和打印任何文字和符号。封面处编号为评标委员会使用,投标人不得在此处编号。
4.1.2 包装、密封 投标人应将投标文件的资格审查部分、
商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分、投标文件电子版分别密封在五个密封袋内,密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”或“企业信誉实力部分” 或“投标文件电子版”,最后再密封在一个密封袋内。
提交投标文件时应为 1 个密封袋。
投标文件内层密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封。
4.1.2 外封套上写明 项目编号:
招标人的地址:
招标人名称:
(项目名称)投标文件
在 年 月 日 时 分前不得开启
4.2.2 递交投标文件地点 百色市住房和城乡规划委员会四楼(住建局四楼)
4.2.3 是否退还投标文件 否
5.1 开标时间和地点 开标时间:同投标截止时间 开标地点:百色市住房和城乡规划委员会四楼(住建局四楼)
5.2 开标程序 □√采用方式一:技术标明标开标程序
开标顺序:详见总则5.2条开标程序
□采用方式二:技术标暗标开标程序
开标顺序:随机
6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成:5人,其中招标人代表1人、专家4人。(备注:招标人派出评委参加评标的,须符合以下条件之一:(1)必须是本单位具备工程或经济类中级及以上职称、同时具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任;职称证上的工作单位与招标人名称不符的,须附招标人为其缴纳的近6个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章;(2)本单位无符合上述条件的人员时,可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》的人员出任;持证人员已退休的,应附退休证明文件复印件加盖单位公章,持证人员在职的,应附现任职单位为其缴纳的近6个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章。)
评标专家确定方式:评标专家库中随机抽取。
6.3 评标方式 □×经评审的合理低价法 □√综合评估法
6.5 评标资料封存方式【备注:由当地招投标监督管理部门确定】 □在交易中心封存
□当地招投标监督管理部门封存
6.5.1(3) 封存的其它材料
6.6.1 中标候选人公示的媒介 □√在招标公告发布的同一媒介上公示
□在交易中心网站上公示
7.1 是否授权评标委员会确定中标人 □×是 ;
□√ 否,推荐的中标候选人数:3人;
7.3.1 履约保证金 □√是 履约保证金的形式:现金或银行保函【备注:提倡使用银行保函】
履约保证金的金额:按合同价的2% 【备注:上限为合同价款】
由中标人在领取中标通知书前从基本帐户以转账或电汇方式交到田东县政府采购管理办公室账户(开户名称:田东县政府采购管理办公室;开户行:田东农行营业部;银行账号:20613101040010915)。
□否
10.2 招标控制价 □×不设招标控制价
□√设招标控制价, 本项目招标控制价在截标前七天发布。
10.3 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 □√不采用
□×采用,投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计
10.4 投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版 投标文件电子版内容: 工程量清单报价。
投标文件电子版份数: 1份 。
投标文件电子版形式: 工程量清单为计价软件格式。
投标文件电子版密封方式:单独放入一个密封袋中,加贴封条,密封袋上应写明的内容与投标人须知前附表4.1.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章,在封套上标记“投标文件电子版”字样。
10.5 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人
10.6 重新招标的其他情形 除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标。
10.7 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.8 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督,如项目属于公共资源范围,应同时接受本级招投标监督管理专门机构监管。
10.9 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。
10.10 招标人补充的其他内容
10.10.1 招标代理服务费 由中标人支付。具体为:根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》,本项目委托招标代理服务费按文件标准计取,由中标人在领取中标通知书时,一次性向招标代理机构支付。
10.10.2 勘察单位:广西土木勘察检测治理有限公司
设计单位:广西南都建筑设计有限公司
10.10.3 低价风险保证金 □实行低价风险保证金
1. 当投标人的投标报价,房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人必须提供低价风险保证金,金额为大于或等于:房屋建筑工程招标控制价×0.85-投标报价,市政基础设施工程招标控制价×0.75-投标报价。
2. 低价风险保证金采用银行保函方式的,必须由投标人基本帐户开户行出具的无条件银行保函,保函有效期不得低于工程总工期【备注:在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】;采用现金方式的,必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定专用账户【备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐原件,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】,否则做否决投标处理。
账户名称:
开户银行:
银行账号:
□√不实行低价风险保证金
10.10.4 其他 1.中标公示结束后,中标单位需在15日内携带履约保证金缴纳凭证原件至招标代理机构领取中标通知书,逾期未领取的将视为自动放弃中标资格,招标人有权将中标资格授予后续排名中标候选人。
2.中标人需在中标通知书发出之日起30天内,携带履约保证金缴纳凭证原件及中标通知书原件与招标人签订书面合同(合同的签订以招标文件和中标人的投标文件为依据)。合同价款中的金额按投标文件中的中标总价填写。
投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点:见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的投资金额:见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期:见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求:见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力、诚信要求。
(1)资质条件:见投标人须知前附表;
(2)财务要求:见投标人须知前附表;
(3)业绩要求:见投标人须知前附表;
(4)诚信要求:见投标人须知前附表;
(5)项目经理资格:见投标人须知前附表;
(6)专职安全员资格:见投标人须知前附表;
(7)其他要求:见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本标段的监理人;
(4)为本标段的代建人;
(5)为本标段提供招标代理服务的;
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
不召开。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
不允许。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括:
(1)招标公告;
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)合同条款及格式;
(5)工程量清单;
(6)招标控制价;
(7)图纸;
(8)技术标准和要求;
(9)投标文件格式;
(10)“投标人须知前附表”规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问和异议,应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同)招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前,以“投标人须知前附表”2.2.2规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后,应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式,通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人在收到修改后,应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式,确认已收到该澄清。
2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应,招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。
2.3.4 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后,发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
(1)资格审查部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(2)商务标部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(3)技术标部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(4)企业信誉实力部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的,投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。投标人应将投标保证金证明材料复印件粘贴在投标文件相应位置并加盖公章。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。
3.4.3对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内凭交款银行出具的转账或汇款单据原件到招标代理机构办理退还手续,不计利息。对中标人交纳的投标保证金应当于签订合同之日起5日内,凭合同复印件及交款银行出具的转账或汇款单据原件到招标代理机构办理投标保证金的退还手续,不计利息。
3.4.4有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。
3.6.5 投标文件应编制目录注明页码,具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.6.6 补充内容:投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的资格审查申请书单独包封;商务标、技术标、企业信誉实力标、投标文件电子版分别密封在四个内层投标文件密封袋中,再密封在同一个外层投标文件密封袋中。提交投标文件时应为2个密封袋。
4.1.2投标文件的内层密封袋的封口处加盖投标人公章,内层封套应写明投标人名称和地址、邮政编码、项目名称,并注明开标时间以前不得开封,以便投标出现逾期送达时能原封退回。投标文件的外层密封袋封口处加盖密封章,即外层密封袋上不能有投标人的任何标识。投标文件的外层封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间(开标时间)和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人(委托代理人必须为本单位专职投标员,否则视无效投标处理)准时参加。专职投标员在投标截止前向招标人递交法定代表人授权委托书原件,本人身份证原件及复印件,投标保证金银行转帐底单原件和投标人基本帐户开户许可证复印件,购买招标文件收据原件,检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函原件;专职投标员、项目经理和专职安全员在投标人单位缴纳近4-9月社会养老保险凭证原件,并同时持专职投标员、拟投入本项目的项目经理和安全员在广西建筑业企业诚信信息库管理系统为“启用”查询函原件(由项目所在地建设行政主管部门招投标管理站出具,出具时间必须在有效报名时间以内〕(项目经理、专职安全员必须与检察院出具的无行贿犯罪记录人员查询一致,否则视无效投标处理),迟到或缺少上述材料的则视为自动放弃投标。根据桂建管[2011]8号文,拟投入该项目的项目经理、专职安全员刷卡如有在建项目的,将视为无效投标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标:
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,点名确认投标人是否派人到场,并核验专职投标员、项目经理、专职安全员“广西建筑市场诚信卡”的有效性,如其中任何一人的诚信卡被锁定无效,则退回其投标文件,并制作记录;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)由招标人代表和监标人按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的资格证件(包括专职投标员身份证原件、授权委托书原件、投标保证金提交凭证原件、购买招标文件收据原件,检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函原件),投标人代表投标文件的密封情况;
(5)按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
(7)公布招标控制价及相关内容;
(8)投标人代表随机抽取K值;
(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
(10)开标结束。
5.3 不予开标
符合下列情况之一的投标,招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标,不得进入评标:
(1)投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的;
(2)投标文件未按招标文件要求密封的;
(3)投标人法定代表人或其授权的专职投标员未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第1.4.1款规定的其中任何一人的诚信卡被锁定无效的。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
6.4 移交评标资料
评标委员会完成评标后,立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单,并同时移交所有评标所涉资料。
6.5 评标资料封存和启封
6.5.1 评标结束至中标通知书发放时,招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料,封存资料内容包括:
(1)招标项目开评标资料原件:投标单位人员诚信卡核查情况记录表、开标记录表、评标报告及其附件(含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格)、投标人开标签到表、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、主业委托书。
(2)本项目所有投标人投标文件正本。
(3)“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。
6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的,应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。
6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。
6.6 中标候选人公示
6.6.1 招标人自收到评标报告之日起3日内,必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人,公示期不少于3日。招标人逾期不发出中标候选人公示的,由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正。
6.6.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
6.6.3 招标人对中标候选人有投诉的,按照本章第9.5条的规定程序执行。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
7.2 中标通知及中标公告
中标候选人公示期满无异议或投诉的,招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时,按规定的格式在交易中心网站发出中标公告,将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1在领取中标通知书前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,携带履约保证金缴纳凭证原件及中标通知书原件,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2排名第一的中标候选人(或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人)放弃中标,或因不可抗力提出不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序(或者评标结果排序)依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大,或者对招标人明显不利的,招标人可以重新招标。
7.4.3发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,由有关行政监督部门给予警告,责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;
(3)其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:
(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
(2)投标人之间约定中标人;
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;
(6)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(7)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(8)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(9)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(10)不同投标人的投标文件相互混装;
(11)不同投标人的投标保证金和低价风险保证金(如有)从同一单位或者个人的账户转出。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
9.5 质疑、投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议,没有提出异议的,不予受理。
10. 需要补充的其他内容
10.1词语定义:见投标人须知前附表。
10.2招标控制价
招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。
招标人或受其委托具有相应资质的中介机构,按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价(招标控制价不应上浮或下调)。
原则上招标控制价应于投标截止时间前15日向所有投标人公布,最迟应当在截标时间7日前公布,并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的,应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的,其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的,应顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 技术标评审方式
见“投标人须知前附表”。
10.4 投标文件电子版
投标文件电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
10.5 知识产权
招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。
10.6 重新招标的其他情形
见“投标人须知前附表”。
10.7 同义词语
见“投标人须知前附表”。
10.8 监督
本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。
10.9 解释权
见“投标人须知前附表”。
10.10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
第三章 评标办法(综合评估法)
评标办法前附表
条款号 评审因素 评审标准
2.1.1 资
格
评
审
标
准 有限数量制 1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的,且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分内容的,方可进行资格审查评分。
2、资格后审总分满分为100分,总分60分及以上为合格,按得分由高到低的顺序选择9家投标单位作为合格投标人进入本工程的详细评审。如前第9名有得分相同的,则一并进入详细评审;如参加投标的单位不足9名(含9名),则达到合格分数线的全部投标人进入详细评审。
(一)
企业情况
(满分12分) 1.投标人注册资金达到4000万元的给予5分基本分,每增加1000万元加1分,本项满分8分。(注册资金按四舍五入放入方式计入,取小数点后两位。)
2.获得并保持有效的ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书得4分,缺项不得分。
(二)
企业信誉
(满分18分) 1.考核期内,企业获得过省(自治区)及以上级先进(优秀)施工企业称号得6分,市级先进(优秀)施工企业称号得5分;此项满分为6分。
2.2012年1月1日至今承担过合同造价10000万元及以上房屋建筑工程施工或者承担过总建筑面积在50000㎡及以上房屋建筑工程施工或者承担过单体建筑面积在30000㎡及以上房屋建筑工程施工的,每一项工程得6分,本项满分12分。
(三)
项目经理
(满分8分) 1.拟投入的项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格且具有工程师及以上职称的得8分;拟投入的项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格且具有工程师及以上职称的得6分;本项满分8分。
(四)
技术负责人
(满分8分) 1.拟投入的技术负责人具有高级工程师及以上职称的得8分,具有工程师职称的得6分;本项满分8分。
(五)
拟投入本工程管理人员情况(满分25分) 备注:本项目投标人在组织施工时应分析该项目的难点、重点,投标人的人员配备应合理、充足、科学、合理可行,以保证施工质量效果。
①投入本工程的施工员、质检员、安全员、材料员、造价员配备齐全合理且全部持证上岗经年检合格(附施工上岗证)的得12分,每缺1项岗位扣2分(无证或无效证件的算缺员),扣完为止。
②拟投入本工程施工的主要技术管理人员完全满足情况(优秀得9.1~13分,良好得6.1~9.0分,中等得3.1~6.0分,差得0.1~3.0分。)此项满分13分。
优:拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要,并有一定储备。
良:拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要。
中:拟投入本工程主要管理人员基本满足施工需要。
差:拟投入本工程主要管理人员不能满足施工需要。
(六)
拟投入施工机械设备情况 (满分20分) 优14.1~20分:拟投入的主要机具、设备配置合理、齐全,劳动力及机具设备充分满足项目需求,进场计划合理。
良7.1~14.0分:拟投入的主要机具、设备配置基本齐全,劳动力及机具设备基本满足项目需求,进场计划能够基本满足施工需要。
差0.1~7.0分:拟投入的主要机具、设备配置不全,劳动力及机具设备无具体进场时间计划或计划不能满足项目施工需求。
(七)
企业财务状况(满分9分) 提供三个年度(2012、2013、2014年)经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的,每年得3分;本项满分9分。
2.1.2 形式性评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
投标函签字盖章 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章
投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求
报价唯一 只能有一个有效报价
2.1.3 响 应 性
评审标准 投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
工期 符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定
工程质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
权利义务 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定
投标价格 低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件中B1.17、B1.18条情况的。
分包计划 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定
已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决投标条件中B1.5、B1.10、B1.14、B1.15、B1.16条情况。
2.2 详细评审 通过资格审查的合格投标人,只有通过了形式性评审和响应性评审,才能进入详细评审程序。
2.2.1 分值构成 分值构成(总分100分) 技术标评审部分: 25 分
商务标评审部分: 70 分
企业信誉实力: 5 分
2.2.2(1) 技术标评分标准(满分25分) 合格标准:技术标满分为25分时,技术标得分达到或超过15分的,技术标评审为合格;低于15分的技术标得分,技术标评审不合格。
1、施工组织设计内容完整性和编制水平(5分) 优2.7~5.0分:内容编制很全面、完整,编制水平高。
良1.4~2.6分:内容编制比较全面、完整,编制水平一般。
差0.1~1.3分:内容编制不全,编制水平差。
2、工程主要施工技术方案和措施(5分) 优2.7~5.0分:施工技术方法表述详细明确、技术方法及措施先进。
良1.4~2.6分:施工技术方法表述基本明确、技术方法及措施妥当。
差0.1~1.3分:无具体施工技术方法、措施或表述不全。
3、拟投入的主要施工机具、设备、劳动力情况及进场计划(5分) 优2.7~5.0分:拟投入的主要机具、设备配置合理、齐全,劳动力及机具设备充分满足项目需求,进场计划合理。
良1.4~2.6分:拟投入的主要机具、设备配置基本齐全,劳动力及机具设备基本满足项目需求,进场计划能够基本满足施工需要。
差0.1~1.3分:拟投入的主要机具、设备配置不全,劳动力及机具设备无具体进场时间计划或计划不能满足项目施工需求。
4、工程质量、安全、环保管理体系与措施(5分) 优2.7~5.0分:管理体系及技术组织措施详细、周密、针对性强,各项控制措施优异。
良1.4~2.6分:管理体系及技术组织措施基本合理,具有一定的针对性,各项控制措施得当。
差0.1~1.3分:无详细的管理体系及技术组织措施或措施不当、没有针对性。
5、工期计划及确保工期的技术组织措施(5分) 优2.7~5.0分:工期计划合理,技术组织措施详细、具体,对工期保证有针对性,可操作性强。
良1.4~2.6分:工期计划满足要求,技术组织措施基本合理、得当,对工期保证可行。
差0.1~1.3分:工期计划不完善,无详细、具体的技术组织措施。
2.2.3 评标基准价计算 1.有效报价范围:为投标总价低于或等于上限控制价,通过资格审查、形式性评审、响应性评审且技术评审合格,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
2.将有效报价范围内的投标人,按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。
3.有效报价的投标人在10家以上的,从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家(有效报价范围内的投标人家数为奇数时取n-1家)投标报价后(当出现两个或两个以上相同投标报价时,一并去掉),取10家(如不足10家,按实际家数计取)投标人报价进入经评标基准价计算范围,再取其中的有效报价的平均值作为评标基准价;有效报价的投标人在10家(含10家)以下的,将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=(有效报价范围的投标人家数-10)/2,n为四舍五入取整数。
2.2.2(2) 商务标评分标准
(满分70分) (1)评分时以投标报价的评标基准价为最高分70分,采用内插法计算,投标人报价每高于评标基准价1%的扣1.5分,每低于评标基准价1%的扣1分,计算出投标人的投标报价得分。
(2)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。
2.2.2(3) 企业信誉实力评分标准
(满分5分) 本部分可由经济类专家评审或者技术类专家评审,也可以在汇总评分前全体评委一起评审。同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。
1. 企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖”的,从获奖证书颁发之日起三年内,每个得0.2分,满分0.6分。
2. 企业承建或完成的工程获得“国家优质工程金或银杯奖、全国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地”的,从获奖证书颁发之日起三年内,每个得0.2分,满分0.6分。
3. 企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖的,从获奖证书颁发之日起二年内,每个得1分,满分2分。
4. 企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖的,从获奖证书颁发之日起一年内,每个得0.2分,满分0.6分。
5. 企业主编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的,从获奖证书颁发或标准发布之日起三年内,每项得0.4分;参编或参与单位,每项得0.1分,满分0.4分。
6. 企业主编或主持完成省级建设工法、省级标准的,从获奖证书颁发或标准发布之日起二年内,每项得0.2分;参编或参与单位,每项得0.2分,满分0.8分。
投标人汇总得分 投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分+企业信誉实力得分
3 评标程序 详见本章附件A:评标详细程序
3.1.2 否决投标条件 详见本章附件B:否决投标条件
评标办法(综合评估法)正文部分
1 评标方法
1.1 总则
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2 款规定的评分标准进行打分,并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;经评审的投标价相等时,按技术标得分高的优先;技术标也相等的,按企业信誉实力分高优先;企业信誉实力分也相等的,由评委记名投票确定。
2 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准:见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。
2.1.2形式评审标准:见“评标办法前附表”。
2.1.3 响应性评审标准:见“评标办法前附表”。
2.2 详细评审标准
2.2.1分值构成:见“评标办法前附表”。
2.2.2评分标准
(1)技术标评分标准:见“评标办法前附表”。
(2)商务标评分标准:见“评标办法前附表”。
(3)企业信誉实力评分标准:见“评标办法前附表”。所有奖项均以广西建筑业企业诚信信息库记录内容为准,不录入诚信信息库的,视为自动放弃加分。
2.2.3评标基准价计算方法:见“评标办法前附表”。
3 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.1项规定的有关证明和证件的原件,以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的,其投标作否决投标处理:
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的:
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作否决投标处理。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人综合得分(满分100分)=商务标分+技术标分+企业信誉实力分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复,否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递,必须在招投标监督管理部门的监督下,由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外,评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后,由应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
附件A:评标详细程序
评标详细程序
A0 总则
本附件是本章“评标办法”的组成部分,是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化,评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行:
(1)评标准备;
(2)初步评审;
(3)详细评审;
(4)澄清、说明或补正;
(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2 评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
A2.2评标委员会的分工:评标委员会首先推选一名评标委员会主任。 评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件,了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求,掌握评标标准和方法,熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据,包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A3初步评审
A3.1资格评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行资格评审。
A3.2形式评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行形式评审。
A3.3 响应性评审
A3.3.1评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行响应性评审。
A3.3.2投标人投标总价不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价,凡投标人的投标总价超出招标控制价的,该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
A3.4 判断投标是否为否决投标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件(包括本章第3.1.2项中规定的条件),在本章附件B中集中列示。
A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中,依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。
A3.5算术错误修正:评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正,并根据算术错误修正结果计算评标价。
A3.6澄清、说明或补正:在评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4 详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
A4.2详细评审的程序
A4.2.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审:
(1)技术标评审和评分;
(2)项目管理机构评审和评分;
(3)商务标评审和评分;
(4)企业信誉实力评审和评分;
(5)汇总评分结果。
A4.3 技术标评审和评分
按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准,对施工组织设计进行评审和评分。
A4.4项目管理机构评审和评分
按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准,对施工组织设计进行评审和评分
A4.5商务标评审和评分
A4.5.1按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.5.2按照“评标办法前附表”中规定的方法,计算各个已通过了初步评审和技术标评审的投标报价的得分。
A4.6 企业信誉实力评审和评分。根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。
A4.7 澄清、说明或补正
在评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8 汇总评分结果
详细评审工作全部结束后,各个评标委员会成员的详细评审评分结果,并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外,评标委员会在推荐中标候选人时,应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列,并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量,将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后,有效投标不足三个,且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的,则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。
A5.2 直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的,评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列,并确定排名第一的投标人为中标人。
A5.3 编制评标报告
评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字,并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容:
(1)基本情况和数据表;
(2)评标委员会成员名单;
(3)开标记录;
(4)符合要求的投标一览表;
(5)否决投标情况说明;
(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
(7)经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件);
(8)经评审的投标人排序;
(9)推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人,则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜;
(10)澄清、说明、补正事项纪要。
A6 特殊情况的处置程序
A6.1 暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。
A6.2.2发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。
A6.3 关于评标中途更换评委
A6.3.1 除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换:
(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2 退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票。需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。
A7 补充条款
附件B:否决投标条件
否决投标条件
B0 总则
本附件所集中列示的否决投标条件,是本章“评标办法”的组成部分,是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1 否决投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作否决投标处理:
B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的;
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
B1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的;
B1.5 投标报价文件的已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员在规定的相关位置签字并加盖执业专用章的;
B1.6 在技术标评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的;
B1.7 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的;
B1.8 由委托代理人签字或盖章,但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的;
B1.9 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的;
B1.10 投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的;
B1.11 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的;
B1.12 投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的;
B1.13 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的;
B1.14 安全文明施工费和规费、税金不按规定报价的;
B1.15 投标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的;
B1.16 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致,评标委员会要求澄清、说明或补正,但投标人拒绝澄清、说明或补正的;
B1.17 投标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的;
B1.18 设有暂估价、暂列金额的,投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的;
B1.19 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的;
B1.20 法规规定的其他否决投标条款。
备注:如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的,应增加“否决投标情况说明表”格式,否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题。
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人(全称):广西田东工业投资开发有限公司
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 田东县棚户区改造项目一期工程A区 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:田东县棚户区改造项目一期工程A区施工。
2. 工程地点:广西田东县。
3. 工程立项批准文号:东发改投资[2015]11号。
4. 资金来源:银行贷款、上级补助及自筹资金。
5. 工程内容: 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:
。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为:
人民币(大写) (¥ 元);
其中:
(1)建安劳保费:
人民币(大写) (¥ 元);
(2)安全文明施工费:
人民币(大写) (¥ 元);
(3)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(4)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(5)暂列金额:
人民币(大写) (¥ 元)。
2. 合同价格形式: 。
五、项目经理
承包人项目经理: 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)已标价工程量清单或预算书;
(7)图纸;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码:
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.9其他合同文件包括:发包人和承包人有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.2.5 设计人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括: 依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括: 双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件:按通用条款执行 。
1.4标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括:按通用条款执行 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:/ ;
发包人提供国外标准、规范的份数: / ;
发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(1)合同协议书;
(2)中标通知书
(3)投标函及其附录;
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单或预算书;
(9)《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范(GB5854~50862-2013)》及其广西实施细则;
(10)其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:进场前提供基础施工图;
发包人向承包人提供图纸的数量:伍套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担;
发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:开工前3天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案,每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等;
承包人提供的文件的期限为: 双方另行协商 ;
承包人提供的文件的数量为:视发包人需求 ;
承包人提供的文件的形式为: 书面形式 ;
发包人审批承包人文件的期限: 收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: 按通用条款执行 。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:项目所在地发包人项目部 ;
发包人指定的接收人为: 。
承包人接收文件的地点: 项目所在地承包人项目部 ;
承包人指定的接收人为: 承包方项目经理 。
监理人接收文件的地点: 项目所在地监理人办公室 ;
监理人指定的接收人为: 监理工程师 。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:本项目施工现场大门为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 双方另行协商 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: 否 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法: / 。
2. 发包人
2.2发包人代表
发包人代表:
姓 名: ;
身份证号: ;
职 务: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确和完整。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:①施工用水、施工用电由发包人指定接点,并满足施工要求,接点至施工现场段管道/管线,计量设备由承包人自行解决,承包人每月底向发包人缴纳水电费(价格执行施工当地价格);②由于为开工做准备而在施工合同签订前由发包人组织实施完成的本合同清单范围内的内容(如临时设施、场地平整、土方作业、围墙等前期工作)应列入本项目工程范围内,其相应费用由承包人承担。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保: 不提供 。
发包人提供支付担保的形式: / 。
发包人提供的支付担保格式见合同附件2。
3. 承包人
3.1承包人的一般义务
9)承包人提交的竣工资料的内容:完整竣工图纸及竣工图电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数: 肆套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后2个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求: 书面及电子文档 。
(10)承包人应履行的其他义务: 双方另行协商 。
3.2项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名: ;
身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;
建造师注册证书号: ;
建造师执业印章号: ;
安全生产考核合格证书号: ;
广西建筑市场诚信卡卡号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
承包人对项目经理的授权范围如下: 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不少于20日 。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:处以3万元罚款,责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金1000元/日(人民币) 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处5万元/人•次(人民币)。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金5万元/人•次(人民币)。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告(格式见合同附件3)的期限:
。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:因承包人主要施工管理人员不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准:技术负责人3万元/人•次(人民币);专业工程师2万元/人•次(人民币)。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人认可后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处3万元/人•次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处3万元/人•次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处2万元/人•次(人民币)违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金3万元/人•次(人民币);未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金3万元/人•次(人民币);其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金2万元/人•次(人民币)。
3.3 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括: 本工程不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围: / 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定:
(1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。
(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
(3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
(4)承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修,无其他特殊要求的,费用由承包人承担。
3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人在收到中标通知书后,须在15日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%的履约担保(格式见合同附件5)。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 (竣工证明材料名称)之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有“变更工程竣工日期的,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内,发包人支付履约保证金的50%;承包人向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后,可向发包人申请退还剩余履约保证金,发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,将履约保证金的余额退还给承包人(无息)。
承包人在中标后7个工作日内,按 (各市住房城乡建设行政主管部门规定)规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内,发包人一次性退还给承包人(无息)。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: 见监理合同 。
关于监理人的监理权限: 见监理合同 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 见监理合同 。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名: ;
职 务: ;
监理工程师执业资格证书号: ;
广西建筑市场诚信卡卡号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
关于监理人的其他约定: 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) ;
(2) ;
(3) 。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。
关于工程奖项的约定: / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准。
关于安全文明施工奖项的约定: / 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 开工前提供施工场地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004-JGJ375-2004)。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:
(1)本合同价款已包含安全文明施工费 元。
(2)使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》(桂建质〔2006〕22号)和 百色 市相关规定执行。
(3)支付约定: 纳入合同价格支付 。
6.3 环境保护
因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 双方另行协商 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 开工前3天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: 合同签订后、开工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:承包人进场后7日内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度;②重大设计变更而影响施工进度;③政策处理问题影响施工进度;④不可抗力,此延误工期须在发现后七天内办理签证,逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: 。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的100%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: / 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)10级以上持续1天的大风;
(2)暴雨级以上持续3天的大雨;
(3)50年以上未发生过,持续3天的高温天气,或持续2天的低温天气。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工(赶工)增加费的计算方法: / 。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设计
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。
(1)材料设备的品种、规格、型号、质量应满足设计文件的要求;(2)材料设备的品种、规格、型号、质量应满足现行《建筑工程施工质量与验收规范》要求;(3)各种材料的检验或实验必须满足设计文件的要求及国家现行的有关标准;(4)承包人应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准;(5)对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程 设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担;(6)承包人所采购的材料设备,事前应取得发包人的文字同意;未经发包人同意,如已用于本工程,承包人也应按发包人的指令无条件执行,所造成的损失由承包人负责;(7)需送检的材料设备由承包人负责,所需的一切费用均在签约合同价款内。送检时,应通知监理工程师和发包人现场代表见证,未经监理工程师和发包人现场代表见证的送检材料,不能用于本工程,否则,因此所造成的损失由承包人负责;(8)承包人用于本工程的模板,必须符合模板验收技术规范。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定:
①承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。需要在施工场地以外修建的由承包人自行解决,承包承担所有修建费用。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施: / 。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: / 。
9. 施工与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: 。
施工现场需要配备的试验设备: 。
施工现场需要具备的其他试验条件: / 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定: / 。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号)规定,工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定: 按通用条款执行 。
10.3 变更程序
10.3.1 国有投资项目:
⑴设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目:
。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
⑴本工程采用固定综合单合同。在合同实施期间,中标综合单价在约定的风险范围内不再调整,投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少,均按中标综合单价执行,投标人应在报价中考虑由工程量变化带来的风险。
⑵关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行:①合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;②合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;③合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:有定额的套定额,并乘以下浮系数(中标价/招标控制价)计算,其中材料价格按施工期间的《百色建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《百色建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算;无定额可套的,由发包人、承包人、监理单位三方根据市场价格协商确定综合价格;对于国有资产投资的项目,新增项目的单价必须经财政部门审定。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: 。
发包人审批承包人合理化建议的期限: 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2)和《专业工程暂估价表》(表12-3)。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定: / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的,承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。工程量清单发生调整幅度超过合同总价3%时,招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价的80%支付部分暂列金。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定: 调整 。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: ;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(1)允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、投标报价:详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。
(2)主要材料确认价:
按施工期间《 市建设工程造价信息》加权平均计算,信息价没有的按通用条款规定确定。
(3)价差计算方法:
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
第3种方式: 其他价格调整方式 。
施工合同起始三个月内,如材料价格发生变动均不得调整,风险均由承包人承担,发包人不承担风险。三个月后若工程主材(仅限钢筋、商品砼、砌块)采购价格偏离预算价即《百色建设工程造价信息》施工期间百色市信息价±10%以上的(含±10%),上述工程材料按施工期间的相应的《百色建设工程造价信息》上的单价进行材料价格调整,在±10%以内(含±10%)的按原中标价结算工程;±10%以内的风险由承包商承担,超出±10%以外的风险由发包人承担。可按照以下方式对材料单价进行调整:材料单价在施工同期涨幅超过10%时,其涨幅10%之内的造价调增由承包人负担,10%之外的造价调增由业主方负担,调整公式:材料调整价款=材料用量×(施工同期材料价-材料基准价×1.10),调价部分仅计差额及相应的税金。
12. 合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
(1)单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围:除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法:
①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整:按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险:按11.1的约定调整。
④其它: / 。
(2)总价合同。
总价包含的风险范围: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
(3)其他价格方式: / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: 本工程无预付款 。
预付款支付期限: 无 。
预付款扣回的方式: 无 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / 。
预付款担保的形式为: / 。
预付款担保格式见合同附件7。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:每月25日前。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
(1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:除工程变更外,原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付,按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%,工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%;工程完工验收达到质量要求,结算经审计部门审定后,工程款支付至结算总价的95%;发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满后返还。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定: 按月提交 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到申请7天内 。
(2)发包人支付进度款的期限: 签发进度款支付证书后14天内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。
进度款支付方式:银行转账。
12.4.6 支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13. 验收与工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 。
竣工验收资料的份数: 。
承包人提供竣工图的约定:竣工验收正式通过后5天(工程造价在500万元以下含500万元)、10天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、15天(工程造价在1000万元以上),提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: 按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容: / 。
(1)单机无负荷试车费用由 / 承担;
(2)无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后3天内 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限: 工程竣工验收合格后28天内 。
竣工付款申请单应包括的内容: 按通用条款执行 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:
工程竣工结算报告金额 发包人审查时间
1 500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
2 500万元-2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3 2000万元-5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
4 5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限: 签发竣工付款申请单28天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按通用条款执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 肆份 。
承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷期满且工程竣工投产两年后 。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请28天内。
(2)发包人完成支付的期限: 申请签发后14天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: ;
(2)发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金,待缺陷责任期满后返还;
(3)其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定: / 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为: 见工程质量保修书 。
工程保修书具体内容见合同附件8。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24小时内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行协商。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行协商 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行协商 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行协商 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方另行协商 。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行协商。
(7)其他: / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 双方另行协商 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)承包人未按本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
(2)承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
(3)承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;
(3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误的;
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
(6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行协商 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定: 按通用条款执行 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定: 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 按通用条款执行 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 。
选定争议评审员的期限: 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: 。
其他事项的约定: 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:
(1)提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束力。
(2)向 有管辖权的 人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用童工。
21.2 承包人自愿遵守发包人出台的工地管理办法进行安全文明施工,如有违反愿意接受相应处罚(详见:业主制定的工程项目管理约定)。
21.3 承包人如果在施工过程中中途退场,发包人将按完成工程量的70%支付工程款。
21.4为保证中标单位在施工期间所投入的人员及主要机械设备与投标文件相同,防止出现挂靠等非正常现象,在施工期内,发包人可随时对承包人的施工情况进行检查,如发现人员及主要机械设备与投标文件不相同,可立即进行处罚并责成承包方进行整改,直至解除合同。项目管理机构变更人数不能超过30%,项目经理原则上不能变更,若变更,变更后的项目经理等级不能低于原项目经理等级。具体如下:
21.4.1 施工期内,无论何种原因,承包人按施工要求派驻施工现场的施工人员与投标文件不同、且变更人数比例达30%的,视为违约,违约金为10万元人民币;变更人数比例达40%的,视为违约,违约金为20万元人民币;变更人数比例达50%的,违约金为50万元人民币并终止合同。项目经理原则上不能变更,若变更,须征得建设单位同意,变更后的项目经理等级不能低于原项目经理等级。如项目经理或技术负责人变更1人的,视为违约,违约金为20万元人民币;如项目经理或技术负责人同时变更的,违约金为50万元人民币并终止合同。
21.4.2 项目经理及技术负责人应常驻现场,由项目监理工程师负责考勤,每月在现场工作时间应不少于20日,如少于20日需经发包人同意,否则发包人将按少于20日的天数每日1000元对承包人处罚。项目经理如离开工地,技术负责人必须在现场负责施工工作。
21.4.3 施工期间,如承包方投入的主要施工机械设备与投标文件不同的,视为违约,违约金为10万元人民币~50万元人民币(视情节严重而定)。
21.4.4 施工期间,发包人可随时对承包人的施工情况进行的检查,如发现上述问题立即进行处罚并责成承包方进行整改,直至解除合同。
附件:
附件1:承包人承揽工程项目一览表
附件2:支付担保格式
附件3:承包人主要施工管理人员表
附件4:分包人主要施工管理人员表
附件5:履约担保格式
附件6:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件7:预付款担保格式
附件8:工程质量保修书
附件1:承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 建设规模 建筑面积㎡ 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格元 开工日期 竣工日期
……
附件2:支付担保格式
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于2015年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:
(1)向 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人: (盖单位公章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
传 真:
2015年 月 日
附件3:承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
名 称 姓名 职务 职称 计划进场时间
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
附件4:分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表
名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
附件5:履约担保格式
履约担保
(发包人名称):
鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于2015年 月 日就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
2015年 月 日
附件6:承包人用于本工程施工的机械设备表
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 机械或设备名称 规格
型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注
……
附件7:预付款担保格式
预付款担保
(发包人名称):
根据 (承包人名称)(以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”)于2015年 月 日签订的 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
2015年 月 日
附件8:质量保修书格式
房屋建筑工程质量保修书
发包人:
承包人:
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 (工程名称)签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年;
3、装修工程为2 年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年;
5、供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年;
7、其他项目保修期限约定如下:按国家有关规定。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程保修责任事项:
1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的,发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
2、质量保修金比例: 工程结算价的5%(无息) 。
3、质量保修金分两次返还承包人:第一次返还的时间及金额:发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金的90%(无息)返回给承包人。第二次返还的时间及金额:发包人在竣工验收合格之日起满五年后14天内返还剩余部分(无息)。质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
本工程保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定地址: 法定地址:
法定代表人或其 法定代表人或其
委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)
电话: 电话:
传真: 传真:
电子邮箱: 电子邮箱:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
第五章 工程量清单
1、工程量清单编制说明
1.1 本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西实施细则》(以下简称“《计价规范》”)、各专业《工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)》及广西实施细则(以下简称“《计算规范》”)、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目,应在本章第1.4款约定。
1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是招标文件的组成部分,是工程量清单计价的基础,作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:
。
1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》(表-22,表格编号为计价规范相应表格编号,下同)作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。
1.6 本工程暂列金额约按合同造价 %计算,共 元,作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。
1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》(表-21)。
1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列,结算按实调整,具体内容详见《材料(工程设备)暂估单价及调整表》(表12-2)。
1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价,结算按实调整,具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》(表12-3)。
1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目,需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》(表-10)。
1.11 其它需要说明的问题:
。
1.12 工程量清单另册发放。工程量清单表格按《计价规范》工程量清单计价表格求提供,包括:
1.1 投标总价(封-3)
1.2 投标总价(扉-3)
1.3 总说明(表-01)
1.4 建设项目投标报价汇总表(表-02)
1.5 单项工程投标报价汇总表(表-03)
1.6 单位工程投标报价汇总表(表-04)
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
1.8 总价措施项目清单与计价表(表-11)
1.9 其他项目清单与计价汇总表(表-12)
1.10 暂列金额明细表(表12-1)
1.11 材料(工程设备)暂估价格及调整表(表12-2)
1.12 专业工程暂估价表(表12-3)
1.13 计日工表(表12-4)
1.14 总承包服务费计价表(表12-5)
1.15 税前项目清单与计价表(表-14)
1.16 规费、税金项目清单与计价表(表-15)
1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)
1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)(表-22)
1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)(表-23)
注:以下表格视工程实际需要选用,如该工程不发生如下表格相关项目和费用,所编制招标工程量清单则不需列入相应表格:
①建设项目投标报价汇总表(表-02)
②暂列金额明细表(表12-1)
③材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
④专业工程暂估价表(表12-3)
⑤计日工表表12-4)
⑥总承包服务费计价表(表12-5)
⑦税前项目清单与计价表(表-14)
2、招标控制价编制说明
2.1 招标控制价编制依据:
(1)《计价规范》及《计算规范》;
(2)自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定:2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额,2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额,2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额,2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额。
(3)建设工程设计文件及相关资料: 。
(4)本工程招标文件及工程量清单;
(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
(7)材料价格信息:材料价格主要按照百色市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 2015年第 期,不足部分参考市场定价。
2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价:
(1)暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(2)材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;
(3)专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(4)计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算;
(5)总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求,按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。
2.5 规费和税金应按规定确定,作为不可竞争费用,且规费中的建安劳保费要单列。
2.6 其它需要说明的问题:
。
3、投标报价(已标价工程量清单)编制说明
3.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价,自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价,任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时,不得出现任意一项单价重大让利,不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。
3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致,投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。
3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应有投标人承担的风险范围及其费用。
3.4 分部分项工程项目和单价措施项目,应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。
3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案,按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行,作为不竞争费用单列。
3.6 其他项目费应按下列规定报价:
(1)暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(2)材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;
(3)专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(4)计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日工总额;
(5)总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
3.7 规费和税金应按规定确定,作为不可竞争费用,且规费中的建安劳保费要单列。
3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。
3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。
3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。
3.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报,不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。
3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写,并应按招标文件的要求,附上《工程量清单综合单价分析表》(表-09)和《主要清单项目工料机分析表》(表-10)。
未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。
第二卷
第六章 图纸
(另册发放)
第三卷
第七章 技术标准和要求
本节由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等,以及项目具体情况摘录。
第四卷
第八章 投标文件格式
(项目名称) 施工招标
投 标 文 件
项目编号:
正/副本
投标内容: 资格审查部分
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
目 录
(应附有页码)
1、投标文件签署授权委托书(原件),附:法定代表人身份证明及身份证、组织机构代码证、专职投标员身份证、“广西建筑市场诚信卡”等材料的复印件;
2、投标人基本情况表,附:已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证和税务登记证副本等的复印件及诚信库页面截图;
3、投标保证金转帐底单复印件(原件核查)、基本账户开户许可证的复印件及诚信库页面截图;
4、建设工程项目管理承诺书;
5、已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(B类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
6、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(C类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
7、专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员(施工员、质检员、安全员2名、材料员、造价员)2015年4月-9月份依法缴纳社会保险证明材料复印件及诚信库页面截图;
8、检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件;
9、资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表(如有)、企业信誉实力一览表(如有)、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况(如有)等。
【备注:本页应对应投标须知前附表的3.1.1项的内容进行调整。以上复印件、诚信库页面按图例截图均须加盖投标人单位公章】
1、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称) 的 (姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人: 性别 : 年龄:_______
身份证号码: 职务:
专职投标员诚信卡卡号:
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人: (签字)
授权委托日期: 年 月 日
【备注:附法定代表人身份证明及身份证、组织机构代码证、专职投标员身份证、广西建筑市场诚信卡等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人:
单位性质:
地 址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓 名: 性 别:
年 龄: 职 务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (单位名称并盖公章)
年 月 日
2、投标人基本情况表
投标人名称
注册地址 邮政编码
联系方式 联系人 电 话
传 真 网 址
组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话
技术负责人 姓名 技术职称 电话
成立时间 员工总人数:
企业资质等级 其中 项目经理
营业执照号 高级职称人员
注册资金 中级职称人员
开户银行 初级职称人员
账号 技工
经营范围
备注
【备注:附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证、税务登记证副本等的复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
3、投标保证金证明材料
附:投标保证金转帐底单复印件、投标人基本账户开户许可证复印件及诚信库页面截图。
【备注:投标保证金转帐底单在开标时需带原件核验,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内投标企业基本账户开户许可证页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
4、建设工程项目管理承诺书
致 (招标人名称):
作为参与 (工程名称)项目的投标方,根据国家、自治区相关文件规定,我方在此向招标人承诺:
1、一旦中标,我方保证按照政府相关部门的规定,在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况,由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发〔2009〕50号)从我方农民工工资保障金中先予划支。
2、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》(桂建质〔2006〕22号)的有关规定,确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2006〕22号文附件一规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定,确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》(桂建管字〔2003〕40号)的有关规定,不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 年 月 日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
(桂建质[2006]22号文附件一)
类别 项目名称 具体内容
文明施工与
环境保护 安全警示
标志牌 在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
现场围挡 1.现场采用封闭围挡,高度不小于1.8m。
2.围挡材料可用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。
五板一图 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板;施工现场总平面图。
企业标志 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。
场容场貌 1.道路畅通;
2.排水沟、排水设施畅通;
3.工地地面硬化处理(办公区,生活区,现场道路,材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地,外脚手架基础等)。
材料堆放 1.材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;
2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施;
3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
现场防火 消防器材配置合理,符合消防要求。
垃圾清运 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。
宣传栏、环保及不扰民措施 宣传栏、安全宣传标语等,洗车(防止污染市区道路)、粉尘、噪声控制,排污(污水、废气)措施等。
临时
措施 现场办公
生活设施 1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。
2.工地办公室、现场宿舍、食堂、、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求;
施工现场临时用电 配电线路 1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。
3.对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
配电箱开关箱 1.按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类(铁质)标准电箱准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。
2.按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。
接地保护装置 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。
现场变配电装置 总配电室建筑材料必须达到三级防火要求,室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。
类别 项目名称 具体内容
安全施工 临边洞口交叉高处作业防护 楼层、屋面、阳台等临边防护 用密目式安全立网全封闭,作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。
通道口防护 设防护棚,防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
预留洞口防护 用硬质材料全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。
电梯井口防护 设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层(不大于10m)设置一道安全平网。
楼梯边防护 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏,18cm高的踢脚板。
垂直方向交叉作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式的通道。
基坑、卸料平台防护 设1.2m高标准化的防护栏,用密目式安全立网封闭,悬挂标识。
安全防护用品 安全帽、安全带、特种作业人员(电工、混凝土工、焊工等)防护服装、用品等。
其他 机械设备防护 中小型机械防护 设防护棚(同通道口防护并有防雨措施)、操作平台。
垂直运输设备防护 1.垂直运输设备检测、检验。
2.物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外测用密目式安全立网全封闭,安全防护门、防护棚等。
专家论证审查 危险性较大工程专家论证审查。
应急救援预案 救援器材准备及演练等。
非正常情况施工 其它特殊情况下的防护费用,如:城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。
注:本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目,是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
5、已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(B类)的复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
6、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(C类)的复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
7、专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员(施工员、质检员、安全员2名、材料员、造价员)2015年4月-9月份依法缴纳社会保险证明材料,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图;
【备注:以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
8、检察机关出具的投标单位法定代表人、拟投入本工程的项目经理、专职安全员和专职投标员无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件;
9、资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表、近三年企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况等。
附表:
(1)项目管理机构配备情况表
{项目名称} 工程
岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工
工 程 情 况
证书名称 级别 证号 专业 服务单位 项目数 主要项目
名称
……
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
【备注:附各岗位人员资格证件复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
(2)拟投入施工机械设备情况表(格式自拟)
(3)近三年已完成类似工程一览表
序号 发包人名称 工程名称
及建设地点 结构
类型 建设
规模 合同金额
(万元) 竣工达到
质量标准 开竣工
日 期
……
备注:
1、投标人应附上中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
3、类似项目指合同金额10000万元及以上的房屋建筑工程。
(4)近三年企业信誉实力一览表
序号
……
备注:
1、项目类别由招标人自行确定,但应与“评标办法前附表”第2.1.1条一致。
2、考核期为:2012年1月1日至2015年10月31日。
3、所有奖项、业绩均以广西建筑企业诚信信息库为准,附上证明材料复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
(5)近三年财务状况表
【备注:附已录入广西建筑业企业诚信信息库的、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面按图例截图。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。】
(6)近三年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼情况
序号 判决或裁定时间 诉讼相对人 诉讼原因 证明材料
••• •••
仲裁情况
序号 裁决时间 仲裁相对人 仲裁原因 证明材料
••• •••
【备注:近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖投标人单位公章。】
(项目名称) 标段施工招标
投 标 文 件
项目编号:
正/副本
投标内容: 商务标部分
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
一、投标函及投标函附录
(一)投标函
1、根据你方项目编号为 (项目编号) 的 (项目名称) 工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) (RMB¥ 元)的投标报价,并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 等级。
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标,我方保证按合同书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标,我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起,提交人民币 元作为投标担保。
投 标 人: (单位名称并盖公章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人(同时是专职投标员): (签字)
邮政编码: 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
开户银行电话:
日期: 年 月 日
(二)投标函附录
项目名称:
序 号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注
1 项目经理 专用合同条款3.2.1 姓名:
2 工期 合同协议书 日历天
3 缺陷责任期 专用合同条款15.2
4 承包人履约担保金额 专用合同条款3.7
5 分包 专用合同条款3.3 见分包项目情况表
6 逾期竣工违约金 专用合同条款7.5.2 元/天
7 逾期竣工违约金最高限额 专用合同条款7.5.2
8 质量标准 合同协议书
9 质量保证金额度 专用合同条款15.3
…… ……
备注:投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
日期: 年 月 日
二、投标响应表
【备注:对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应,格式自行拟定】
三、投标报价表
工程规模: 币种:人民币
投标报价 万元 备注
其中 建安劳保费 万元
安全文明施工费 万元
发包人提供材料(如有) 万元
承包人提供材料(设备)暂估价(如有) 万元
暂估专业工程(如有) 万元
暂列金额(如有) 万元
主要材料 钢筋 吨
水泥(不含商品混凝土用量) 吨
商品混凝土 m3
【备注:投标报价含建筑安装劳动保险费(即建安劳保费,包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费)】
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
日期: 年 月 日
四、已标价工程量清单
1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
2. 已标价工程量清单表格按《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格求提供,内容包括:
1.1 投标总价(封-3)
1.2 投标总价(扉-3)
1.3 总说明(表-01)
1.4 建设项目投标报价汇总表(表-02)
1.5 单项工程投标报价汇总表(表-03)
1.6 单位工程投标报价汇总表(表-04)
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
1.8 工程量清单综合单价分析表(表-09)
1.9 主要清单项目工料机分析表(表-10)
1.10 总价措施项目清单与计价表(表-11)
1.11 其他项目清单与计价汇总表(表-12)
1.12 暂列金额明细表(表12-1)
1.13 材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
1.14 专业工程暂估价表(表12-3)
1.15计日工表(表12-4)
1.16 总承包服务费计价表(表12-5)
1.17 税前项目清单与计价表(表-14)
1.18 规费、税金项目清单与计价表(表-15)
1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)
1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)(表-22)
1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)(表-23)
备注:
(1)1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表仅要求在商务标正本附上,副本可不附该部分内容。
(2)已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。以下表格视工程实际需要选用,如该工程不发生如下表格相关项目和费用,招标工程量清单不应列入该部分表格,已标价工程量清单亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表(表-02)
②暂列金额明细表(表12-1)
③材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
④专业工程暂估价表(表12-3)
⑤计日工表表12-4)
⑥总承包服务费计价表(表12-5)
⑦税前项目清单与计价表(表-14)
(项目名称) 标段施工招标
投 标 文 件
项目编号:
正/副本
投标内容: 技术部分
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
目 录
(应附有页码)
1、施工组织设计;
2、拟分包计划表;
3、项目管理机构:
3.1项目管理机构配备情况表;
3.2项目经理(注册建造师)简历表;
3.3项目技术负责人简历表。
一、施工组织设计
1、 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
附表一:拟投入本工程的主要施工设备表
序号 设备名称 型号
规格 数量 国别
产地 制造
年份 额定功率
( KW ) 生产
能力 用于施
工部位 备注
……
附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
序号 仪器设备名称 型号
规格 数量 国别
产地 制造年份 已使用
台时数 用途 备注
……
附表三:劳动力计划表
单位:人
工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
……
附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五:施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六:临时用地表
用途 面积(平方米) 位置 需用时间
……
二、拟分包计划表
序
号 拟分包项目名称、范围及理由 拟选分包人 备注
拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩
1
2
3
1
2
3
备注:本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日期: 年 月 日
三、项目管理机构
(一)项目管理机构配备情况表
{项目名称} 工程
岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工
工 程 情 况
证书名称 级别 证号 专业 服务单位 项目数 主要项目
名称
施工员
质检员
安全员
材料员
造价员
……
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
【备注:附各岗位人员资格证件复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。】
(二)项目经理简历表
{项目名称} 工程
姓名 性别 年龄
职务 职称 学历
参加工作时间 担任项目经理年限
项目经理注册证书编号
广西建筑市场诚信卡卡号
在建和已完工程项目情况
建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工
日期 在建或已 完 工程质量
……
备注:
1、已完成的类似工程应附中标通知书(如有)、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
(三)项目技术负责人简历表
{项目名称} 工程
姓名 性别 年龄
职务 职称 学历
参加工作时间 担任技术负责人年限
在建和已完工程项目情况
建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工
日期 在建或
已 完 工程质量
……
备注:
1、已完成的类似工程应附中标通知书(如有)、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
(项目名称) 标段施工招标
投 标 文 件
项目编号:
正/副本
投标内容: 企业信誉实力部分
投标人: (单位名称并盖公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
企业信誉实力一览表
企业信誉实力一览表
序号 项目类别
1 企业近三年内承建或完成的工程获得的广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖。
2 企业近三年内承建或完成的工程获得的国家优质工程金或银杯奖、全国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地奖。
3 企业近二年内承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖。
4 企业近一年承建或完成的工程获得设区城市优质工程或安全文明工地奖项。
5 企业近三年内主编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准。
6 企业近三年内参编或参与完成国家级建设工法、国家或行业标准。
7 企业近二年内主编或主持完成省级建设工法、标准的。
【备注:所有奖项均须附相关有效证明材料复印件,并附投标截止日期前投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面按图例截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认】
附表1:关于退还投标保证金的函
关于退还投标保证金的函
广西华蓝工程咨询管理有限公司:
我公司于2015年 月 日参加 (工程项目名称)的投标,现投标工作已结束,我公司 (中标或落标)。按照招标文件规定,贵单位应退还我公司该工程项目的投标保证金人民币(大写) (¥ 元)。
我公司委任 ,性别: ,身份证:
全权办理退款手续。
特此函。
附银行账号:
名 称:
开户银行:
账 号:
(投标单位):
时间: 2015年 月 日
附表2:政府采购项目履约保证金退付意见书
政府采购项目履约保证金退付意见书
中
标
单
位
申
请 招标编号:
项目名称:
该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满,请将履约保证金
(大写)¥ (小写)退付到达以下帐户。
单位名称:
开户银行:
帐 号:
联系人及电话:
中标单位签章:
年 月 日
建
设
单
位
意
见
退付意见:是否同意退付履约保证金及退付金额:
联系人及电话: 建设单位签章
年 月 日
监管
部门
意见 此表于 年 月 日收到。
会计审核:
财务负责人审核:
单位负责人签字:
出纳办理转帐日期:
(签章页)
招标人:广西田东工业投资开发有限公司
法定代表人:(签字或盖章)
日期:2015年 月 日
招标代理机构:广西华蓝工程咨询管理有限公司
法定代表人:(签字或盖章)
日期:2015年 月 日