郑州市中原区人民法院审判法庭建设工程监理项目

中标候选人公示

中辰工程咨询有限公司受郑州市中原区人民法院的委托，就郑州市中原区人民法院审判法庭建设工程监理项目进行公开招标。在有关部门的监督下，按规定程序进行了开标、评标，现就本次中标候选人公示如下。

一、项目名称及编号：

1.1项目名称：郑州市中原区人民法院审判法庭建设工程监理项目；

1.2招标编号：公开-2019-52；

二、发布媒体：

    本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《中原区政府采购网》上发布。

三、评标信息：

3.1评标日期：2019年6月27日

3.2评标地点：中辰工程咨询有限公司（郑州市中原区中原中路171号万达广场写字楼A座24层2438室）

3.3评标委员会成员：王立霞、丁雁祥、郝菊兰、万冬梅、翟红斌

四、中标候选人信息：

第一中标候选人：河南诚信工程管理有限公司

投标报价：2181200.00元

总监理工程师：贺伟鹏

证书编号：41006772

投标工期：项目施工全过程（除空调及新风系统、电梯设备、智能化系统的全过程监理）及缺陷责任期

投标质量：满足相关质量验收合格标准

单位地址：郑州市金水区文化路9号10层1006号

第二中标候选人：河南省育兴建设工程管理有限公司

投标报价：1920000.00元

总监理工程师：王子原

证书编号：41004356

投标工期：项目施工全过程（除空调及新风系统、电梯设备、智能化系统的全过程监理）及缺陷责任期

投标质量：满足相关质量验收合格标准

单位地址：郑州市金水区纬五路21号河南教育学院教育中心三楼

第三中标候选人：河南新恒丰工程咨询有限公司

投标报价：2190000.00元

总监理工程师：王建国

证书编号：00220907

投标工期：项目施工全过程（除空调及新风系统、电梯设备、智能化系统的全过程监理）及缺陷责任期

投标质量：满足相关质量验收合格标准

单位地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

五、联系方式：

招标人：郑州市中原区人民法院

联 系 人：杜主任

电 话：0371-67551008

联系地址：郑州市中原区西十里铺路17号

招标代理机构：中辰工程咨询有限公司

联系人：孙女士 

联系电话：0371-86501922

联系地址：郑州市中原区中原中路171号万达广场写字楼A座24层

公示期3日。参与本项目的各投标人对中标候选人有异议的，可在中标候选人公示期以内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

二〇一九年六月二十八日